重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 建筑工程类考试> 造价工程师> 案例分析
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某工程项目采用单价合同,施工过程中发生了以下事件:3月10日至3月14日由于施工单位自有设

备未能按时运到施工现场,致使工程停工;甲方于3月12日提出对图纸进行局部修改,修改图纸后于3月20日送达乙方;3月18日乙方发现甲方提供的地质报告与现场地质情况不符,致使乙方停止工作5天;3月21日至3月25日该地区出现罕见的大暴雨,致使乙方停止施工。上述事件发生后,乙方向甲方提出工期索赔16天,费用索赔每日3万元,共计48万元的索赔要求。

1.上述事件发生后,乙方提出的索赔要求是否合理?

2.索赔的程序包括哪些内容?

3.索赔的证据应包括哪些内容?(结合本题背景说明)

答案
查看答案
更多“某工程项目采用单价合同,施工过程中发生了以下事件:3月10日至3月14日由于施工单位自有设”相关的问题

第1题

根据下列条件,回答 16~18 题: 某工程项目采用单价合同施工过程发生了以下事件: 1.原定于5月10日
根据下列条件,回答 16~18 题:

某工程项目采用单价合同施工过程发生了以下事件:

1.原定于5月10日前由甲方负责供应的材料因材料生产厂所在地区出现沙尘暴,材料5月15日运至施工现场,致使施工单位停工。影响人工100个工日,机械台班5个,乙方据此提出索赔。

2.5月12日至5月20日乙方施工机械出现故障无法修复,5月21日起乙方租赁的设备开始施工,影响人工200个工日,机械台班9个,乙方据此提出索赔。

3.5月18日至5月22日按甲方改变工程设计的图纸施工,增加人工l50工日,机械台班10个,乙方据此提出索赔。

4.5月21日至5月25日施工现场所在地区由于台风影响致使工程停工,影响人工l40个工日,机械台班8个,乙方据此提出索赔。

5.该工程钢筋混凝土基础上面安装设备,项目业主分别与承包方和另一个设备安装单位签订了基础与安装施工合同。设备基础施工完毕。设备安装单位将设备运至施工现场准备安装,经检测1/3的基础预埋螺栓位置偏移过大无法安装,需返工处理,设备安装公司直接向承包基础的乙方提出索赔费用2万元的要求。

第 16 题 对事件l至事件4确定乙方索赔要求是否合理,合同中规定人工费工日标准为60元,机械台班费标准为400元,降效系数为0.4,按照上述条款确定索赔结论。

点击查看答案

第2题

甲、乙双方于2009年3月10日签订了一份施工合同。2009年3月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真
实地质条件,如果按合同施工,将增加支出近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据《合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在()之前向法院或仲裁机构申请。

A.2009年3月10日

B.2009年3月20日

C.2010年3月10日

D.2010年3月20日

点击查看答案

第3题

甲、乙双方于2010年3月10日签订一份施工合同。2010年3月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件,如果按合同施工,将增加将近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据《中华人民共和国合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在()之前向法院或仲裁机构申请。

A.2010年3月10日

B.2010年3月20日

C.2011年3月10日

D.2011年3月20日

点击查看答案

第4题

(三)2001年6月5日,甲、乙双方签订了买卖1000吨烟煤的合同。约定:甲方的交货期是2002年1月~3月底,甲方一次性交货,并负责运输。至2002年1月20日,甲方通知乙方,无力履行合同。2002年3月1日,乙方通知甲方解除合同,甲方于2002年3月4日收到解除合同通知,2002年3月6日,甲方将货送至乙方,乙方予以拒绝,甲方被迫将该批烟煤存放在丙处。2002年3月8日,因为出现罕见暴雨,露天存放的烟煤流失甚多。请回答下列问题:甲方2002年1月20日发给乙方的无力履行合同的通知是()。

A.先合同义务

B.预期违约

C.合同违约

D.难以确定

点击查看答案

第5题

某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲方批准的施工网络
某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同,经甲方批准的施工网络进度计划如下图所示。施工过程中发生如下事件。室外工程

事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,重新调整了地基处理方案,经批准后组织实施,乙方为此增加费用5万元,基础施工工期延长3d。

事件2:辅楼施工时,甲方提出修改设计,乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程,重新施工。造成乙方多支付人工费1万元,材料和机械费用2万元,辅楼工期因此拖延7d。

事件3:主楼施工中,因施工机械故障造成停工,主楼工期拖延7d,费用增加6万元。

【问题】

1.原施工网络计划中,关键工作是哪些?计划工期是多少?

2.针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。

3.乙方共可得到的索赔工期是多少天?费用为多少元?

点击查看答案

第6题

(四) 背景资料 甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙方施工企业中标后,双
(四)

背景资料

甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙方施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)GF-1999-0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为 405天,并约定提前或逾期竣

工的奖罚标准为每天 5万元。

合同履行中出现了以下事件:

事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高 4.30米变更为 4.80米,当日乙方停工,25 天后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工,复工当日乙方立即提出停工损失 150 万元和顺延工期25 天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。

事件二:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费 80万元。但遭到甲方的拒绝。

事件三:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时 425 天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元,乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。

问题:

1.事件一中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。

2.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由

3.事件三中,乙方是否逾期竣工?说明理由并计算奖罚金额。

点击查看答案

第7题

甲公司投资建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工
合同》(示范文本)(GF一1999一O201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405 d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。

合同履行中出现了以下事件。

事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30 m变更为4.80 m,当日乙方停工。25 d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25 d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。

事件二:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。

事件三:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425 d。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。

【问题】

1.事件一中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。

2.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由。

3.事件三中,乙方是否逾期竣工?说明理由并计算奖罚金额。

点击查看答案

第8题

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为
38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划,并得到甲方代表的同意。实际施工过程中发生了如下几项事件:

事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,工人窝工15个工日。

事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。

事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天 事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。 事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。其余各项工作持续时间和费用均为原计划相符。

问题:

1.在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?

2.该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?

3.假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日,间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中,乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项?费用补偿额为多少元?

点击查看答案

第9题

背景资料甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建
背景资料

甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—1999—0201)签订了合同,合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。

合同履行中出现了以下事件:

事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.3米变更为4.8米,当日乙方停工,25天后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。

事件二:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次,乙方在施工完毕三个月后的预算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。

事件三:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元,乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。

问题:

事件一中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝