2021二建《工程法规》真题答案

工程法规 责任编辑:杨丽 2021-02-01

摘要:2021年二建《工程法规》真题及答案什么时候发布?2021二建《工程法规》考试真题及答案是什么?希赛网二级建造师考试频道为您更新2021二建法规真题答案相关资讯。

2021年第一批次二建考试已结束,,希赛网二级建造师考试频道将及时为您更新2021年二建《工程法规》真题答案,以下是2021年二建《工程法规》考试真题及答案。

2021年第一批次二建《工程法规》考试真题答案及解析(5月22日-23日)>>>

2021年第二批次二建《工程法规》考试真题答案及解析(5月29日-30日)>>>

2021年二建《工程法规》单选题真题答案(5.29):80题全

一、单选题

1.下列建筑施工条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()

A.为职工办理了意外伤害保险

B.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入

D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

希赛答案:B

2.关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法,正确的是()

A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询

B.企业跨地区参加招标投标活动,应当提供建筑业企业资质证书原件

C.建筑业企业资质证书有效期为3年

D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出

希赛答案:A

3.关于借款合同利息的说法,正确的是()

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的,应当在还款时一并支付

C.借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息

D.借款人提前返还借款的,应当按照借款合同约定的期间支付利息

希赛答案:C

4.根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法正确的是()

A.禁止在施工现场动用明火

B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案

C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置

D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区

希赛答案:B

5.甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同,合同价款为1000万元,约定定金为300万元,甲实际支付定金100万元,乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中,双方发生争议。关于本案中定金的说法,正确的是()。

A.若乙违约,致使合同目的不能实现,则应当向甲返还200万元

B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效

C.视为变更约定的定金数额为200万元

D.若甲违约,致使合同目的不能实现,则应当向乙支付100万元

希赛答案:A

6.下列纠纷中,属于侵权纠纷的是()。

A.发承包双方因转包工程引起的纠纷

B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷

C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷

D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

希赛答案:D

7.关于投标人的说法,正确的是().

A.存在管理关系的不同单位,可以参加未划分标段的同一招标项目投标

B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位,可以参加同一标段校标

D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的,其投标无效

希赛答案:D

8.关于无效合同法律后果的说法,正确的是()

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的,仅需承担各自的损失

D.合同无效的,不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力

希赛答案:D

9.下列投标文件中,应当拒收的是()。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件

希赛答案:C

10.当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,租赁合同()。

A.有效

B.效力不受影响

C.无效

D.效力特定

希赛答案:B

11.关于用能单位法定义务的说法,正确的是()

A.用能单位应当按照一切从简的原则,加强节能管理

B.用能单位不得对能源消费实行包费制

C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计

D.用能单位应当建立循环经济制度

希赛答案:B

12.关于投标保证金的说法,正确的是()。

A.投标保证金有效期应当超出投标有效期

B.投标人撤回已提交的投标文件,招标人可以不退还投标保证金

C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%

D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金

希赛答案:D

13.在申请领取施工许可证应当具备的条件中,关于施工图纸及技术资料的说法,正确的是() 。

A.有施工方案设计即可

B.有经审核合格的施工图设计文件

C.有初步设计图纸并通过初步设计审查

D.有注册执业人员签章的施工图

希赛答案:B

14.下列属于建设工程代理行为终止的情形是()

A.被代理人丧失民事行为能力

B.代理事项难以完成

C.发生不可抗力

D.代理人辞去委托

希赛答案: D

15.建设用地使用权自( )时设立

A.占用

B.登记

C.申请

D.使用

希赛答案: B

16.关于建设工程债的说法,正确的是()

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中,材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中,对于完成施工任务,施工企业是债权人,建设单位是债务人

D.在施工合同中,对于支付工程款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

希赛答案: A

17.下列使用注册商标的情形中,应当承担行政责任的是()

A.自行改变注册商标的

B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的

C.转让注册商标的

D.连续2年停止使用注册商标的

希赛答案: A

18.关于抵押权的说法,正确的是()。

A.以动产抵押的,抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押,抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿

希赛答案: A

19.根据《建筑市场信用管理暂行办法》,不良信用信息公开期限一般为( )

A.3个月至1年

B.1年至3年

C.6个月至3年

D.3年至5年

希赛答案: C

20.关于保险索赔的说法,正确的是()。

A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔

B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据

C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的,应当按照修理费全额赔偿

D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的,应当按照约定的比例,分别向不同的保险公司提出索赔要求

希赛答案:D

21.下列职责中,属于施工生产安全事故调查组职责的是()

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的连带责任

C.提出对受伤人员的赔偿方案

D.提出对事故责任者的处理建议

希赛答案:D

22.关于诉讼时效的说法,正确的是()。

A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的,人民法院不予受理

D.诉讼时效期届满后,义务人已经自愿履行的,可以请求返还

希赛答案:B

23.下列安全生产责任中,属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。

A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

B.保证本单位安全投入的有效实施

C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

希赛答案:D

24.某施工现场发生了工程整体垮塌,造成5000万元的直接经济损失,该生产安全事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

希赛答案:C

25.下列情形中,注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有()。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的

希赛答案:C

26.关于欠付工程款的利息支付的说法,正确的是()。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同,可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息,按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明,建设工程未交付的,起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定,建设工程己实际交付的,起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

希赛答案:C

27.关于仲裁协议效力确认的说法,正确的是( )。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的,可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

希赛答案:B

28.关于合同形式的说法,正确的是()

A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式

B.电子邮件不能视为书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.默示合同是指当事人默认的合同

希赛答案:A

29.关于两阶段招标的说法,正确的是()。

A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人必须分两阶段进行招标

B.第二阶段,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件

C.第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议

D.招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出

希赛答案:B

30.关于法人在建设工程中的地位的说法,正确的是()。

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

希赛答案:C

31.关于行政复议决定的做法正确的是()。

A.行政复议应采取书面审查的办法

B.行收复议机关决定撤销该具体行政行为的,可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为

C.行政复议决定作出前,申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求

希赛答案:B

32.下列法律责任中,属于刑事责任的是()

A.罚款

B.没收财产

C.没收违法所得

D.拘留

希赛答案:B

33.下列国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目,可以采取邀请招标的是()。

A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目

B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目

C.受资金条件限制,只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目

希赛答案:D

34.关于移送管辖的说法,正确的是( )。

A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理

B.移送管辖仅限于上下级法院之间

C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同

D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的,可以再自行移送

希赛答案:A

35.根据《绿色施工导则》,力争再利用和回收率达到30%的是()。

A.碎石类建筑垃圾

B.建筑物拆除产生的废弃物

C.土石方类建筑垃圾

D.建筑垃圾

希赛答案:D

36.施工合同履行中,关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法,正确的是( )。

A.设计单位应当负责返修,费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修,费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修,费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修,费用由设计单位承担

希赛答案:C

37.除当事人另有的定外,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自( )起由买受人承担。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.运输行为完成时

希赛答案:A

38.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,关于危大工程专项施工方案的说法,正确的是()。

A.危大工程实行分包的,专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程,建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位编制

希赛答案:D

39.下列行为中,属于施工企业承揽业务不良行为的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的

B.允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的

C.涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的

希赛答案:D

40.根据《建设工程安全生产管理条例》,应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是()。

A.未由专业技术人员现场监督的

B.未审查拆装方案的

C.未审查安全施工措施的

D.未向建设单位进行安全使用说明,办理移交手续的

希赛答案:A

41.根据《民法典》,下列合同的免责条款中,无效的是()。

A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款

希赛答案:A

42.根据《文物保护法》,受保护的文物是()

A.古建筑

B.近代史迹

C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物

D.历史上的工艺美术品

希赛答案:C

43.关于评标的说法,正确的是()。.

A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息

B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字,评标委员会不应当直接否决其投标

C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的较高投标限价时,评标委员会应当否决其投标

D.评标过程中,评标委员会成员不能继续评标被更换后,由更换后的评标委员会成员继续进行评审

希赛答案:C

44.关于建设工程款结算的说法,正确的是()。

A.对争议的工程量,承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款

B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效,但建设工程质量合格的,当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许

D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效,建设工程质量不合格的,当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人

希赛答案:C

45.关于二级建造师执业的说法,正确的是()。

A.二级建造师可以在造价咨询企业执业

B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人

C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换

D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业

希赛答案:A

46.关于建设工程领域保证金的说法,正确的是( )。

A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目

B.未按规定返还保证金,保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金

C.保证金只能以现金方式提交

D.工程项目竣工前,已经提交履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金

希赛答案:D

47.用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应该向劳动者每月支付() 的工资。

A.2倍

B.1倍

C.3倍

D.5倍

希赛答案:A

48.关于工程建设强制性标准实施的说法,正确的是()。

A.强制性标准发布后实施前,企业应当继续执行原强制性标准

B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无技术标准的新材料,一律不得使用

C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告

D.工程建设中采用国际标准,而现行强制标准工作未规定的,建设单位应当向省级住房城乡建设主管部门备案

希赛答案:C

49.关于工程质量检测的说法,正确的是()。

A.检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账

B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档

希赛答案:A

50.关于建设工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当,优于其他债权

B.装饰装修工程的承包人,无权主张建设工程价款优先受偿权

C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日

希赛答案:C

51.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.安全生产许可证遗失补办,由申请人告知资质许可机关,由资质许可机关在网站发布信息

B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的,安全生产许可证自动续期

C.安全生产许可证的有效期为5年

D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续

希赛答案:A

52.关于仲裁调解的说法,正确的是( )。

A.仲裁调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力

B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书

C.仲裁调解达成协议的,仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书

D.仲裁调解书签收前当事人反悔的,当事人应当重新申请仲裁

希赛答案:A

53.关于人民调解说法,正确的是()。

A.经人民调解委员会调解达成调解协议的,必须制作调解协议书

B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力

C.调解协议的履行发生争议的,一方当事人可以向人民法院申请强制执行

D.经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

希赛答案:D

54.某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作,约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法,正确的是()。

A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查

B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月,公司可以安排夜班劳动

C.公司可以安排该女职工在经期从事规定的第3级体力劳动强度的劳动

D.若该女职工已怀孕5个月,公司不得安排夜班劳动

希赛答案:B

55.建筑节能分部工程验收的主持人应当是()

A.施工企业项目经理

B.设计单位节能设计负责人

C.施工企业技术负责人

D.总监理工程师(建设单位项目负责人)

希赛答案:D

56.招标人与投标人串通投标的情形是()。

A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人

B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件

C.与招标人存在利害关系的法人投标

D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息

希赛答案:D

57.施工人员对涉及结构安全的试块,应当现场采样并提交检测,负责见证监督的单位是()。

A.设计单位或者监理单位

B.建设工程质量监督机构或者监理单位

C.施工图审查机构或者建设单位

D.监理单位或者建设单位

希赛答案:D

58.关于可撤销合同的说法,正确的是()。

A.代理权终止后代理人以被代理人的名义订立的合同,可以撤销

B.当事人可以放弃撤销权

C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权

D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力

希赛答案:B

59.关于投标人资格预审的说法,正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布

B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异

C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告,可以收取适当的成本费用

希赛答案:C

60.根据《绿色施工导则》,关于临时用地保护的说法,正确的是()。

A.工程完工后,及时对红线外占地恢复原地形、地貌

B.优化基坑施工方案,保持对土地的扰动

C.红线外临时占地不得占用农田和耕地

D.施工周期无论长短,均按临时绿化处理

希赛答案:A

二、多选题

61.下列条款中,劳动合同应当具备的条款有()。

A.试用期

B.社会保险

C.工作方法与要求

D.劳动合同期限

E.工作内容和工作地点

希赛答案:B,D,E

62.下列情形中,可以引起诉讼时效中断的有()。

A.权利人申请仲裁

B.不可抗力

C.义务人同意履行义务

D.权利人向义务人提出履行请求

E.权利人被义务人或者其他人控制

希赛答案:A,C,D

63.招标人的下列行为中,属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.设定与合同履行有关的资格条件

B.以投标人的业绩、奖项作为加分条件

C.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息

D.对潜在投标人采取不同的资格审查标准

E.指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

希赛答案:C,D,E

64.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,下列情形中,属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有() 。

A.施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的

B.工程造价管理机构发布价格调整信息的

C.有关政策变化影响合同价款的

D .经批准变更设计的

E.市场价格发生变化的

希赛答案:B,C,D

65.关于施二工现场大气污染防治的说法,正确的有()。

A.小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用

B.暂时不能开工的施工工地,施工企业应当对裸露地面进行覆盖

C.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任

D.工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理

E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息

希赛答案:B,C,D,E

66.根据《民法典》,租赁合同的承租人可以随时解除合同的情形有()。

A.当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确,依法仍不能确定的

B.租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的

C.出租人不同意承租人对租赁物进行改善或者增设他物的

D.租赁物被司法机关依法查封扣押的

E.租货物危及承租人安全或者健康的,承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格的

希赛答案:A,E(D选项待定,先不选)

67.关于依法必须招标的项目公示中标候选人的说法,正确的有()。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

B.中标候选人公示期不得少于3日

C.招标人应当自收到对评标结果的异议之日起5日内作出答复

D.投标人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出

E.招标人在对评标结果的异议作出答复前,可以暂停招标投标活动

希赛答案:B,D

68.关于未成年工劳动保护的说法,正确的有()。

A.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训

B.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动

C.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查

D.用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动

E.用人单位不得安排未成年工从事的第4级体力劳动强度的劳动

希赛答案:A,B,C,E

69.根据《民法典》,保证合同担保的范围包括( )。

A.定金

B.主债权

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

希赛答案:B,C,D,E

70.关于建设用地使用权的说法,正确的有()。

A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

B.建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式

C.建设用地使用权人应当合理利用土地,不得改变土地用途

D.建设用地使用权只能存在于所有的土地上

E.建设用地使用权消灭的,该土地使用权人应当及时办理注销登记

希赛答案:A,B,D(C选项待定,先不选)

71.关于商标专用权的说法,正确的是()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算

C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利

D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让,也可以将商标单独转让

E.商标专用权的内容包括财产权和人身权

希赛答案:A,B,D

72.根据《建设工程质量管理条例》,关于建设工程质量保修期的说法,正确的有()。

A.质量保修期的起始日是竣工验收合格之日

B.对于电气管线工工程,建设单位与施工企业经平等协商可以约定5年的质量保修期

C.建设工程在超过合理使用年限后一律不得继续使用

D.建设单位与施工企业就景观绿化工程可以约定1年的质量保修期

E.质量保修期内,施工企业对工程的一切质量缺陷承担责任

希赛答案:A,B,D

73.根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,关于工程总承包单位的说法正确的有()。

A.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质

B.工程总承包单位可以由具有相应资质的设计单位和施工企业组成联合体

C.工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力

D.工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位或者造价咨询单位

E.工程总承包单位应当具有与发包工程相类似设计、施工或者工程总承包业绩

希赛答案:A,B,C,E

74.下列纠纷中,属于劳动争议范围的有()。

A.劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷

B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

C.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷

D.因除名、辞退和辞职、离职发生的纠纷

E.劳动者退休后,与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷

希赛答案:A,D,E

75.关于联合体投标的说法,正确的有()。

A.联合体至少一方应当具备承担招标项目的相应能力

B.联合体投标一般适用于大型的或者结构复杂的建设项目

C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.联合体中标的,联合体各方就中标项,目向招标人承担按份责任

E.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人订立合同

希赛答案:B,E

76.根据《劳动合同法》,劳动合同终止的情形有()。

A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的

B.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的

C.用人单位营业执照到期的

D.用人单位进入破产重整程序的

E.用人单位决定提前解散的

希赛答案:A,B,E

77.关于法的效力层级的说法,正确的有()。

A.自治条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的,在本自治地方适用自治条例的规定

B.宪法是队根本大法,具有较高的法律效力

C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决

D.行政法规的法律效力仅次于宪法

E.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

希赛答案:A,B,C,E

78.下列情形中,属于应当重新组织建筑节能工程验收的有()。

A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的

B.建筑节能工程存在质量缺陷的

C.参加验收人员不具备相应资格的

D.参加验收各方主体验收意见不一致的

E.验收程序和执行标准不符合要求的

希赛答案:C,D,E

79.根据《民法典》,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的有()。

A.为履行道德义务进行的给付

B.债务到期之前的清偿

C.一方当事人按照合同约定先行给付,后该合同被确认无效

D.明知无给付义务而进行的债务清偿

E.无处分权人处分他人财产而取得利益

希赛答案:C,E

80.下列责任中,建设单位的安全责任有()。

A.申请中断道路交通的批准手续

B.向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料

C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.编制安全技术措施和安全专项施工方案

E.总体协调总分包单位的安全生产

希赛答案:A,B,C

2021年第一批次二建《工程法规》考试真题答案解析(5.22):

一、单选题

1.下列建设工程项目中,属于依法必须进行招标的项目是( )。

A.使用预算资金100万元,并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元,并且该资金占投资额10%以下的项目

C.使用预算资金300万元,并且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元,并且该资金占投资额10%以下的项目

希赛答案:C

解析:选项A,使用预算资金200万元,并且该资金占投资额10%以上的项目;选项BD,使用国有企业事业单位资金,并且该资金占控股或者主导地位的项目。

2.关于开标的说法,正确的是( )。

A.投标人少于5个的,不得开标

B.投标人对开标有异议的,应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.担标人应当按照招标文件规定的时间,地点开标

希赛答案:D

解析:选项A,投标人少于3个的,不得开标;选项B,投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出;选项C,开标应当由招标人主持。

3.根据《绿色施工导则》,关于施工总平面布置的说法,正确的是( )。

A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡

B.生活区与生产区尽量分开布置

C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物

D.施工现场内的一直性道路应当形成环形道路

希赛答案:A

解析:施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡,减少建筑垃圾,保护土地。选项B,生活区与生产区应分开设置;选项C,施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路,缩短运输距离;选项D,施工现场道路按照一直道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路,减少道路占用土地。

4.根据.《建筑施王企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违法行为中,属于应当撤销安全生产许可证的是( )。

A.冒用安个生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的.

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赂手段取得安全生产许可证的

希赛答案:D

解析:撤销安全生产许可证:

1、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的;

2、超越法定职权颁发安全生产许可证的;

3、违反法定程序颁发安全生产许可证的;

4、对不符合资质标准条件的申请企业颁发安全生产许可证的;

5、依法可以撤销安全生产许可证的其他情形。

以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的,应当予以撤销。

选项AC,冒用安全生产许可证或使用伪劣的安全生产许可证,依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚;选项B,安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的,责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处5万元以上10万元以下的罚款。

5.关于施工合同违约赔偿损失范围的设法,正确的是( )。

A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失

B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见,违约方也应承担赔偿责任

C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的,仍可以就扩大的损失部分请求赔偿

D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

希赛答案:D

解析:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。选项A,损失赔偿额不可以明显高于违约所造成的损失;选项B,订立合同时对因违约造成的损害不可预见,违约方不需要承担赔偿责任;选项C,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。6.根题《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是( )。

A.工程项目实行总承包的,定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动

希赛答案:B

解析:本单位安全生产工作有下列职责:(1 )建立、健全本单位安全生产责任制;( 2 )组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;( 3 )保证本单位安全生产投人的有效实施;(4)督促、检查本单(:的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;( 5 )组织制定并实施本单位的生产安3事故应急救援预案;( 6 )及时、如实报告生产安全事故;( 7 )组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。7.关于建设工程依法实行工程监理的说法,正确的是( )。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

希赛答案:B

解析:选项A,建设单位可以委托该工程的设计单位进行工程监理;选项CD,工程监理单位可以与建设单位、设计单位有隶属关系。

8.关于建设单位安全责任的说法,正确的是( )。

A.编制工程概算时,确定工程安全生产费用

B.工程开工前,审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前,负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程,提出保障安全施工的措施建议

希赛答案:A

解析:选项B,属于监理单位职责;选项C,属于施工单位职责;选项D,属于设计单位职责。

9.关于项目经理部的说法,正确的是( )

A.项目经理部是施工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小,均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责

希赛答案:D

解析:选项A,项目经理部是施工企业的非常设下属机构;选项B,对于大中型施工项目,施工企业应当在施工现场设立项目经理部;小型施工项目,可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式;选项C,项目经理部不具备法人资格,授权范围的法律后果由企业承担。

10.关于委托代理说法正确的是( )

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书委托不明的,被代理人应当承;担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的,应当承担全部法律责任

希赛答案:C

解析:选项A,委托代理授权可以采用书面、口头形式;选项B,委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任;选项D,代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的,由被代理人和代理人负连带责任。

11.关于物权说法正确的是( )

A.物权包括所有权、债券、用益物权和担保物权

B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利

C.依法属于所有的自然资源,所有权可以不登记

D.物权保护方式,只能单独适用

希赛答案:C

解析:选项A,物权包括所有权、用益物权和担保物权;选项B,所有权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利;选项D,对于物权保护方式,可以单独适用,也可以根据权利被侵害的情形合并适用。

12.某施工企业与甲材料供应商施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法,正确的是( )

A.乙应当将收到的货款返还给甲

B.甲可以向乙主张返还货款

C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施.工企业

D.该施工企业可以向乙主张返还货款

希赛答案:D

解析:施工企业与甲之间属于合同之债;施工企业与乙之间属于不当得利之债。甲和乙之间无关系。

13.关于著作权的保护期,说法正确的是( )。

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年

B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品,自创作完成后30年内未发表的,不再受《著作权法》保护

希赛答案:C

解析:选项A,作者的署名权、修改权.保护作品完整权的保护期不受限制;选项B,公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生及其死后50年;选项D,法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年,截止于作品首次发表后第50年的 12月 31 日,但作品自创作完成后50年内未发表的,不再受《著作权法》保护 。

15.关于违约责任的免除,说法正确的是( )

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后,必然导致全部责任的免责

C.迟延履行后发生不可抗力的,不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同,不用通知对方

希赛答案:C

解析:选项A,《民法典》规定,合同中的下列免责条款无效:造成对方人身损害的;因故意或者重大过失造成对方财产损失的;选项B,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外;选项D,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

16.关于工程建设强制性标准的内容,正确的是( )

A.标准可以由行业主管部门发布

B.标准文本应当免费向社会公开

C.对标准解释的效力低于标准本身

D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

希赛答案:B

解析:选项A,国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查 。 国务院标准化行政主管部门负责强制性标准的立项、编号和对外通报;选项C,强制性标准的解释与标准具有同等效力;选项D,复审周期一般不得超过5年。

17.下列责任承担的方式,属于行政处罚的是( )

A.拘役

B.罚金

C.停止损害

D.责令停产停业

希赛答案:D

解析:行政处罚的种类: (1) 警告; (2) 罚款 (3) 没收违法所得,没收非法财物 (4) 责令停产停业 (5) 暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照; (6) 行政拘留; (7) 法律、行政法规规定的其他行政处罚。选项AB,属于刑罚;选项C,属于侵权责任。

18.关于建设工程垫资的内容,说法正确的是( )

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定,承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的,人民法院应予支持

希赛答案:B

解析:选项C,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持;选项D,当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,人民法院不予支 持。

19.关于危险废物污染环境防治说法不正确的是( )

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位,应该按照有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的,应当按照有关规定申请取得许可证

D.危险废物的容器和包装物转作他用时,应当经行政主管部门批准

希赛答案:C .

解析:禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

20.关于建设工程招标投标交易场所的内容,正确的是( )

A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所

B.招标投标交易场所不得以营利为目的

C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门

D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立

希赛答案:B

解析:选项AB,设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要,建立统一规范的招标投标交易场所,为招标投标活动提供服务,不区分行业;选项C,招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系,不得以营利为目的。

21.根据《民法典》,关于合同法定解除正确的是( )

A.在履行期限届满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务,即可解除合同

B.发生不可抗力,即可解除合同

C.当事人一方延迟履行主要债务,即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人无权随时解除合同

希赛答案:A

解析:《民法典》规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的

(2) 在履行期限届满前,当事人一方明确表示 或者以自己的行为表明不履行主要债务

(3) 当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行

(4) 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的

(5) 法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。

22.关于施工生产安全事故调查正确的是( )

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

希赛答案:B

解析:选项A,事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定;选项C,事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有规定资质的单位进行 技术鉴定。必要时,事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定;选项D,未经事故调查组组长允许,事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。

23.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,可以申报历史文化名城、名镇、名村的是( )。

A.保存文物比较丰富的城市

B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇

C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市

D.保留着传统格局和历史风貌的村庄

希赛答案:D

解析:具备下列条件的城市、镇、村庄,可以申报历史文化名城、名镇、名村:(1)保存文物特别丰富。(2)历史建筑集中成片。 (3)保留着传统格局和历史风貌。 (4)历史上曾经作为政治、经济.文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色 。

24.关于承揽合同的说法,正确的是( )

A.承揽合同应当采用书面形式

B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的,可以直接修改

C.承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验

D.承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料

希赛答案:C

解析:选项A,承揽合同是诺成合同、非要式合同;选项B,承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人;选项D,承揽人应当按照定作人的要求保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。

25.关于建设工程返修,说法正确的是( )。

A.施工企业仅对已完成的工程负责返修

B.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否属于施工企业原因造成的,施工企业都应当负责返修

C.暂缺

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的质量问题对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方),均可作为被保险人,由施工企业有偿返修

希赛答案:B

解析:

26.关于仲裁裁决,确的是( )

A.仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销仲裁裁决,不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人就该纠纷不得再行申请仲裁,只能向人民法院起诉

希赛答案:C

解析:选项A,仲裁的程序违反法定程序的,当事人可以申请撤销仲裁裁决,也可以申请不予执行仲裁裁决;选项B,当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起6个月内提出;选项D,仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人可以选择重新达成仲裁协议,也可选择诉讼。

27.关于无效施工合同工程款的结算,正确的是( )

A.建设工程经验收合格的,发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格,修复后的建设工程经验收仍不合格的,发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格,修复后的建设工程经验收合格的,维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的,发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人

希赛答案:D

解析:选项A,建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人;选项BC,建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。

28.关于开标确的是( )

A.投标人少于5个的,不得开标

B.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标

C.投标人对开标有最议的,应当在开标结束后另已是最后张行提出

D.开标应当由招标代理机构主持

希赛答案:B

解析:选项A,投标人少于3个的,不得开标;选项C,投标人对开标有最议的,应当在开标现场提出;选项D,开标应当由招标人主持。

31.关于工程质量检测机构的资质和检测规定,正确的是( ) 。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检检测机构法定代表人签署

C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构.

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

希赛答案:A

解析:选项B,检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效;选项C,工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构;选项D,检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由施工单位归档 。

32.未参加工伤保险的施工总承包单位,职工发生工伤事故后,关于该职工工伤保险待遇支付的说法,正确的是( ) 。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位与建设单位共同承担

D.由分包单位支付工伤保险待遇,施工总承包单位、建设单位承担连带责任

希赛答案:D

解析:未参加工伤保险的建设项目,职工发生工伤事故,依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇,施工总承包单位、建设单位承担连带责任;用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付,用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还;不偿还的,由社会保险经办机构依法追 偿。

33.在执行过程中,人民法院应当裁定中止执行的情形是。

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的

C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

希赛答案:D

解析:有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:

(1) 申请人表示可以延期执行的;

(2) 案外人对执行标的提出确有理由异议的;

(3) 作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;

(4) 作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;

(5) 人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行 。

选项ABC,属于人民法院应当裁定终结执行的情形。

35.根据《注册建造师管理规定》,申请人有下列情形,不予注册的是。

A.因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满7年的

B.年龄超过60周岁的

C.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的

D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求

希赛答案:D

解析:不予注册情形:

1)不具有完全民事行为能力的;

2)申请在两个或者两个以上单位注册的;

3)未达到注册建造师继续教育要求的;

4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;

5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;

6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;

7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;

8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;

9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;

10)年龄超过65周岁的。

36.关于建设工程总分包单位的质量责任的说法正确的是。

A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任

B.分包工程出现质量问题,建设单位仅能要求分包单位承担责任

C.经建设单位同意分包的工程,总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任

D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任

希赛答案:A

解析:建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。

37.关于建筑工程一切险说法,正确的是。

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中,保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中,保险人对设计错误弓|起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问

希赛答案:C

解析:选项A,建筑工程一切险往往还加保第三者责任险;选项B,建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目,包括道路,桥梁 水坝、港口等,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种;选项D,被保险人具体包括: (1)业主或工程所有人 (2 )承包商或者分包商( 3 )技术顾问,包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

38.招标人下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是( ) 。

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件

B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

C.设定与合同履行有关的资格条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

希赛答案:B

解析:以不合理条件限制,排斥潜在投标人或者投标人的情形:

(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;

(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;

(3)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;

(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查评标标准;

(5)限制或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;

(6)依法必须招标的项目非法限定潜在投标人的所有制形式或者组织形式;

(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

招标人不得组织单个或者部分潜在投标人勘察项目现场。

民营企业在注册地以外承揽业务时,与本地企业同等待遇,不得擅自设置任何审批和备案条件,不得要求民营企业在本地区注册设立独立子公司或分公司。

39.关于行政行为的特征,正确的是( )

A.行政行为以有偿为原则,以无偿为例外

B.行政行为不具有裁量性

C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意

D.行政行为是以强制力保障实施的,具有强制性

希赛答案:D

解析:行政行为特征

(1)是执行法律的行为;

(2)具有一定的裁量性;

(3)具有单方意志性;

(4)以强制力保障实施的,带有强制性;

(5)以无偿为原则,以有偿为例外。

40.关于投标保证金说法正确的是( )

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的,,应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金

希赛答案:D

解析:选项A,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,且不超过80万元;选项B,投标保证金有效期等于投标有效期;选项C,招标人分两阶段招标的,,应当在第二阶段要求投标人提交投标保证金。

41.下列情形中,发包人应当承担过错责任的是( )

A.拖欠工程款影响工期的

B.未申领施工许可证导致无法开工的

C.直接指定分包人分包专业工程造成建设工程质量缺陷的

D.设计变更导致费用增加的

希赛答案:C

解析:发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:

(1)提供的设计有缺陷;

(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;

(3)直接指定分包人分包专业工程。

42.下列属于人民法院行政诉讼的受案范围的是( )

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为

B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

希赛答案:C

解析:不能提起行政诉讼的情形:

(1)公安、安全等机关依照刑事诉讼法明确授权实施的行为;

(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为;

(3)行政指导行为;

(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;

(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;

(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;

(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为,但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外;

(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;

(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;

(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

43.根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定,建筑市场各方主体的下列情形中,应当列入建筑市场主体“黑名单"的是( )。

A.发生违法分包,受到行政处罚的

B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的

C.经法院判决或者仲裁机构裁决,认定为拖欠工程款的

D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

希赛答案:D

解析:《建筑市场信用管理暂行办法》规定,县级以上住房城乡建设主管部门按照"谁处罚、谁列入"的原则,将存在下列情形的建筑市场各方主体,列入建筑市场主体"黑名单:

(1) 利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的;

(2) 发生转包、出借资质,受到行政处罚的;

(3) 发生重大及以上工程质量安全事故,或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的;

(4) 经法院判决或仲裁机构裁决,认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

44.承包人将建设工程主体结构的施工分分包合同( )

A.效力待定

B.经发包人确认有效

C.无效

D.可撤销

希赛答案:C

解析:承包人将建设工程主体结构的施工分分包合同违反了法律、行政法规的强制性规定,属于无效合同。

45.下列法律文书,不具有强制执行效力的是( ).

A.由行政主管部门主持达成的调解书

B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议

希赛答案:A

解析:具有强制执行效力的是:仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书、人民法院在民事案件审理中制作的调解书、由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议。

46.关于融资租赁合同,说法正确的是( )

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.承租人占有租赁物期间,租赁物毁损、灭失的,出租人有权请求承租人继续支付租

C.融资租赁合同可以采用口头形式

D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

希赛答案:B

解析:选项A,承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务;选项C,融资租赁合同应当采用书面形式;选项D,当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。

47.关于招投标说法正确的是( )

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量

C.国有资金投资的建筑工程招标的,应当设有招标标底

D.在保密的前提下,接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

希赛答案:A

解析:选项B,一个招标项目只能有一个标底;选项C,招标人可以自行决定是否编制标底;选项D,招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标 或者代理投标, 也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。

48.下列纠纷属于劳动争议范围的是( )

A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

B.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

C.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

D.因工伤医疗费发生的纠纷

希赛答案:D

解析:不属于劳动争议情形

(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;

(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;

(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;

(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;

(5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷;

(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。

49.下列行为属于工程质量不良行为的是( )。

A.未按照有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的.

D. 暂缺

希赛答案:C

解析:工程质量不良行为认定标准:

(1) 在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;

(2) 未按照节能设计进行施工的;

(3) 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;

(4) 工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容、期限违反规定的;

(5) 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。

50.关于施工许可证申请延期的规定,说法正确的是( )。

A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的,应当申请延期

B.延期以3次为限,每次不得超过3个月

C.既不开工又不申请延期的,施工许可证由发证机关废止

D.超过延期时限的施工许可证,自行废止

希赛答案:D

解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以2次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

51.据《绿色施工导则》用水效率的说法,正确的是( )。

A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标,综合计量管理

希赛答案:C

解析:选项A,施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水;选项B,现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置;选项D,施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。

52.关于民事诉讼中第三人,说法正确的是( )

A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人

B.人民法院判决承担民事责任的第三人,有当事人的诉讼权利和义务

C.对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,只能参加诉讼,不得提起诉讼

D.对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,只能由人民法院通知其参加诉讼

希赛答案:B

解析:选项A,第三人属于广义的民事诉讼当事人;选项C,对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,有权提起诉讼;选项D,对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知他参加诉讼。

53.根据《保障农民工工资支付条例》,施工总承单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少( )。

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

希赛答案:A

解析:《保障农民工工资支付条例》超纲试题 施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

54.关于招标代理机确的是( )。

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员

希赛答案:D

解析:选项AB,招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务,任何单位和个人不得非法干预。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询;选项C,招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同应该是书面形式。

55.关于建设工程合同变更,说法正确的是( )。

A.-方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的,先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行

D.合同订立时的市场环境发生变化后,一方当事人可以直接变更原合同约定

希赛答案:B

解析:选项A,合同的变更须经当事人双方协商一致;选项C,对合同变更内容约定不明确的推定:未变更;选项D,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的,不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合同期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或解除合同。

56.关于安全生产重大事故隐患排除,说法正确的是( )。

A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开

B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,应当立即向相关主管部门报告

C.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责

D.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,应当立即处理

希赛答案:C

解析:选项A,住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报,应立即组织核实,属实的由工程所在地住房城乡建设主管部门及时向承建工程的建筑施工企业下达《房屋市政工程生产安 全重大隐患治理挂牌督办通知书)) ,并公开有关信息,接受社会监督;选项BD,生产 经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患, 依照前款规定向本单位有关负 责人报告,有关负责人不及时处理的,安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告,接到报告的部门应当依法及时处理。

57.关于确定中标人,说法正确的是( )。

A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

C.确定中标人之前,招标人可以与投标人就投标价格进行谈判

D.中标人应当是投标报价最低的投标人

希赛答案:A

解析:选项B,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人;选项C,在定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判;选项D,能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外。

58.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,建设工程施工企业安全生产费用计提的说法,正确的是( )。

A.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价

C.施工企业不得提高安全费用提取标准

D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用

希赛答案:A

解析:选项B,施工企业提取的安全费用列入工程造价;选项C,施工企业可以提高安全费用提取标准;选项D,工程总承包单位对安全生产费用的使用负总责并及时向分包单位支付安全生产费用,分包单位不再重复提取。

59.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,法院认定竣工日期的说法,正确的是( )。

A.建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收,承包人向发包人交付工程,发包人拒绝接收的,以承包人申请交付为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收,发包人通知承包人交付工程,并实际占有使用工程,以发包人通知到达之日为竣工日期

希赛答案:B

解析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (1) 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;A选项错。(2) 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、多选题

解析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (1) 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;A选项错。(2) 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

61.已经取得下列资质的设计单位,可以直接申请相应类别施工总承包一级资质的有( )。

A.工程设计综合资质

B.行业乙级资质

C.行业甲级资质

D.建筑工程行业乙级资质

E.建筑工程专业甲级资质

希赛答案:A,C,E

解析:鼓励设计单位申请取得施工资质,已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位,可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。鼓励施工单位申请取得工程设计资质,具有一级及以上施工总承包资质的单位可以直接申请相应类别的工程设计甲级资质。完成的相应规模工程总承包业绩可以作为设计、施工业绩申报。

62.下列当事人提交证据中,可以单独作为认定案件事实的有( )。

A.与书证原件核对无误的复印件

B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

希赛答案:A,B

解析:不能单独作为认定案件事实根据的证据。

①当事人的陈述;

②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言;

③与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言;

④存有疑点的视听资料、电子数据;

⑤无法与原件、原物核对的复制件、复制品。

选项E,无正当理由未出庭的证人以书面等方式提供的证言,不得作为认定案件事实的根据。

63.下列情形中,属于招标人与投标人串通投标的有( )。

A.投标人未经招标人授意,自行撤换、修改投标文件

B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人

C.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应

D.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

E.招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价

希赛答案:B,D,E

解析:属于招标人与投标人串通投标情形:

(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;

(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;

(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;

(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

选项A,合法行为;选项C,属于以不合理条件限制,排斥潜在投标人或者投标人的情形。

64.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,无权拒绝向债权人承担保证责任的情形有( )。

A.债务人下落不明,且无财产可供执行

B.保证人口头表示放弃一般保证人的权利

C.人民法院已经受理债务人破产案件

D.债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务

E.债权人有证据证明债务人丧失履行债务能力

希赛答案:A,C,D,E

解析:一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝向债权人承担保证责任,但是有下列情形之一的除外:

(1)债务人下落不明,且无财产可供执行;

(2)人民法院已经受理债务人破产案件;

(3)债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力;

(4)保证人书面表示放弃本款规定的权利。

65.建设工程竣工验收应当具备的条件有( )

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有施工企业签署的工程保修书

C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

E.已经办理工程竣|资料归档手续

希赛答案:A,B,C,D

解析:竣工验收应当具备的法定条件

(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;

(2)有完整的技术档案和施工管理资料;

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;

(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;

(5)有施工单位签署的工程保修书。

66.授予专利权的发明和实用新型,应当具备( )。

A.排他性

B.新颖性

C.创造性

D.先进性

E.实用性

希赛答案:B,C,E

解析:授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

67.用人单位的下列事项发生变更,不能响劳动合同履行的有( )。

A.名称变更

B.投资人变更

C.财务负责人变更

D.法定代表人变更

E.劳动合同期限.

希赛答案:A,B,C,D

解析:用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。

68.关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法,正确的有( )。

A.买受人无权接收多交的部分

B.买受人接收多交部分的,按照合同订立时的市场价支付价款

C.买受人可以拒绝接收多交的部分

D.买受人拒绝接收多交部分的,应当及时通知出卖人

E.买受人接收多交部分的,按照约定的价格支付价款

希赛答案:C,D

解析:出卖人多交标的物的,买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部

分的,按照合同的价格支付价款;买受人拒绝接收多交部分的,应当及时通知岀卖人。69.根据《保障农民工工资支付条例》,农民工工资的支付形式有( )。

A.实物支付

B.银行转账

C.现金支付

D.股权支付

E.债券支付

希赛答案:B,C

解析:农民工工资应当以货币形式,通过银行转账或者现金支付给农民工本人,不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

70.关于招标投标投诉的说法,正确的有( )

A.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料

B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起5日内向有关行政监督部门]投诉

C.对开标有异议的,可以直接向行政监督部门]投诉,

D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门]投诉的,由级别高的行政监督部门负责处理

E.对招标文件有异议的,应当先向招标人提出异议

希赛答案:A,E

解析:选项B,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉;选项C,对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议;选项D,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉行政监督部门负责处理。

71.某施工企业生产经营发生严重困难,拟裁员20人以上,当该企业裁员时,应当优先留用的人员有( )

A.家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者末成年人的

B.与本企业订立无固定期限劳动合同的C.在本企业连续工作满15年的

D.在本企业因工负伤并被确认部分丧失劳动合同的

E.与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的

希赛答案:A,B,E

解析:裁减人员时,应当优先留用下列三种人员:

(1) 与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的。

(2) 与本单位订立无固定期限劳动合同的;

(3) 家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的。

用人单位在6个月内重新招用人员的,应当通知被裁减的人员,并在同等条件下优先招用被裁减人员。

72.关于招标基本程序的说法,正确的有( )

A.招标项目按照有关规定需要履行项目审批手续的,可以先行办理招标事宜,再履行审批手续

B.招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则

C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜

D.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

E.委托招标代理机构应当采用招标方式进行

希赛答案:B,C

解析:选项A,招标项目按照有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准;选项D,招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标,也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询;选项E,招标人有权自行选择招标代理机构, 委托其办理招标事宜。

73.根据《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区城内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但可以除外的情形有( )。

A.抢修抢险作业的

B.涉及施工企业商业秘密的

C.使用专有技术的

D.利用扶贫资金实行以工代赈的

E.因生产工艺,上要求必须连续作业的

希赛答案:A,E

解析:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

74.有效的民事法律行为具备的条件有( )

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.行为人意思表示真实

C.不违反法律,法规的强制性规定

D.行为人获得行政许可

E.不违背公序良俗

希赛答案:A,B,C,E

解析:有效的民事法律行为需要同时具备上述三个条件,否则为无效的民事法律行为。 1、行为人具有相应的民事行为能力; 2、意思表示真实; 3、不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

75.法的形式其含义包括( ) 。

A.法律规范的内部表现形式

B.法律规范的时间效力

C.法律规范创制机关的性质与级别

D.法律规范的效力等级

E.法律规范的地域效力

希赛答案:C,D,E

解析:法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别;(2)法律规范的外部表现形式;(3)法律规范的效力等级;(4)法律规范的地域效力。

76.关于建设工程债的产生说法正确的有( )

A.建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利

B.明知无给付义务而进行债务清偿的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益

C.施工现场的施工噪声可能产生侵权之债

D.无因管理人因管理事务受到损失的,可以请求受益人给予适当补偿

E.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业承担按份责任

希赛答案:A,C,D

解析:选项B,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:

(1)为履行道德义务进行的给付;

(2)债务到期之前的清偿;

(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。

选项E,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业承担连带责任。

78.下列物权中属于用益物权的有( )

A.土地所有权

B.地役权

C.不动产抵押权

D.居住权

E.土地承包经营权

希赛答案:B,E

解析:

法规78.png

79.劳动者的货币工资有( )

A.工资

B.奖金

C.保险金

D.津贴

E.补贴

希赛答案:A,B,D,E

解析:劳动者的货币工资有工资、奖金、 津贴、补贴等。

80.根据《建设工程质量管理条例》,下列工程中,法定最低保修期限为2年的有( )。

A.房屋建筑的主体结构工程

B.装修工程

C.给排水管道工程

D.屋面防水工程

E.设备安装工程

希赛答案:B,C,E

解析:

法规80.png

更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

二级建造师备考资料免费领取

去领取

专注在线职业教育23年

项目管理

信息系统项目管理师

厂商认证

信息系统项目管理师

信息系统项目管理师